Dederding Bau & Dicht, Walderstrasse 9a, 8340 Hinwil (nachfolgend «Auftragnehmer»)
Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber (nachfolgend «Kunde») über die Erbringung von Bau-, Abdichtungs-, Fugen- und Plattenarbeiten sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen.
Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch den Beginn der Ausführung zustande.
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Rechnungen sind innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen von 5% p.a. erhoben.
Der Auftragnehmer führt die Arbeiten fachgerecht und gemäss den anerkannten Regeln der Baukunde (SIA-Normen) aus. Vereinbarte Termine werden nach Möglichkeit eingehalten. Verzögerungen durch höhere Gewalt, Witterungseinflüsse oder nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Umstände verlängern die Ausführungsfrist entsprechend.
Der Kunde gewährt dem Auftragnehmer freien Zugang zu den Arbeitsstellen und stellt die erforderlichen Anschlüsse (Wasser, Strom) zur Verfügung. Vorbereitende Arbeiten des Kunden sind rechtzeitig auszuführen.
Nach Fertigstellung der Arbeiten erfolgt eine gemeinsame Abnahme. Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Abnahme schriftlich anzuzeigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Abnahme, sofern nicht anders vereinbart.
Die Haftung des Auftragnehmers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für indirekte Schäden und entgangenen Gewinn wird keine Haftung übernommen. Die Haftung ist in jedem Fall auf den Auftragswert begrenzt.
Bei Stornierung eines bestätigten Auftrags durch den Kunden ist der Auftragnehmer berechtigt, bereits erbrachte Leistungen sowie nachweislich entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.
Der Auftragnehmer behandelt alle personenbezogenen Daten des Kunden vertraulich und gemäss der geltenden Datenschutzgesetzgebung der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Hinwil ZH.
Stand: März 2025